道可特研究 | “先开票后付款”约定下,承包人未开票是否有权请求支付价款

来源: 道可特天津办公室  时间: 2021-11-24 19:43:50  作者: 李勇

建设施工合同中发包人通常会将承包人开具发票作为合同义务进行约定。发生给付工程款纠纷时,发包方会以承包方未开具发票为由拒绝支付工程款,那么未开票情形下承包人是否有权请求支付价款的权利?

再此说明一点,除建设工程施工合同中会约定“先开票后付款”的条款,其他类型的合同也有相同的约定,下文通过将所有相关类型的案件进行梳理,整理出以下观点:

一、有权请求支付款项

1.(2017)最高法民申1675号

裁判要旨:A公司主要合同义务是交付货物,B公司主要合同义务是支付货款。现在A公司已经向B公司交付了货物的情况下,B公司理应按照合同约定支付货款。开具增值税发票并非出卖人A公司的主要合同义务,仅是附随义务,除非合同明确约定了先后履行顺序。本案中,双方在2013年《购销合同》中虽然约定B公司收到增值税发票、商检报告原件后办理结算,但同时也约定江船装船之日起2个月内结清余款,即对最后付款期限作出了明确的约定。既便双方存在先开票后付款的交易习惯,但是在A公司已开具发票的货款中有三千九百万元B公司也未按约定付款,A公司基于不安抗辩也享有付款请求权。

2.(2017)苏0106民初10459号

裁判要旨:本案中,具有对价性的主合同义务为M公司提供广告服务、B公司支付费用。而依合同法相关规定,开具增值税专用发票属于M公司的从合同义务,虽根据双方交易惯例,M公司开具发票后B公司再付款,但因该义务属从合同义务,与B公司支付服务费用的主合同义务不具有对价性。且M公司开具增值税专用发票是我国税法规定的其应履行的法定义务,是否先开具发票不影响B公司合同目的的实现,并且M公司已就广告服务履行完毕,B公司应支付相应费用。因此,B公司无权以未开具发票为由拒付服务费。

二、无权请求支付款项

1.(2017)渝01民终4095号

裁判要旨:A商行未举示证据证明其已向Y西南分公司开具并交付相应货款的正式发票,根据合同的约定,Y西南分公司享有先履行抗辩权,A商行主张Y西南分公司付款的条件尚未成就,Y西南分公司有权拒付。

2.(2016)苏06民终4137号

裁判要旨:Q公司与X公司签订了四份销售合同,但双方独立履行各合同约定的内容,各合同之间并无履行的先后顺序。X公司主张已履行的两份合同中Q公司尚欠货款,故其就剩余两份合同具有先履行抗辩权不能成立。其次,未履行的2015年6月8日、6月29日两份合同均明确约定“Q公司先付30%定金,70%余款出货前见工厂税票付清”。虽然X公司开具增值税发票是基于交付货物后产生的从给付义务,与Q公司支付货款的义务不具有对价性,但双方在合同中明确约定以X公司开具增值税发票作为Q公司付清剩余货款的前提条件,应从其约定。故在X公司未开票时,Q公司有权不支付货款

总的来讲,开具发票属于附随义务,付款属于主合同义务,在施工方已经完工且工程竣工验收合格的情况下,法院支持以附随义务对抗主合同义务往往可能有违公平,因此在承包方能举证说明合理的或者法定的不开票理由的情况下,法院还是可以支持承包方的付款请求的。

作者简介

北京道可特(天津)律师事务所高级合伙人李勇律师

李勇 律师

○ 北京道可特(天津)律师事务所 高级合伙人
○ 中国建筑业协会中小企业分会 理事
○ 常设中国建设工程法律论坛 观察员
○ 房地产与建筑工程全国专业委员会  秘书长

专业领域:建筑工程施工合同纠纷、工程索赔与反索赔、工程全过程法律咨询、工程挂靠专项法律服务。

建设工程团队简介

建设工程团队由北京道可特(天津)律师事务所高级合伙人李勇律师组建,团队成员有中国政法大学、南开大学、厦门大学、荷兰马斯特里赫特大学等著名院校的博士、硕士学历,也拥有在中国中铁、中核集团、山西建工集团等大型施工企业的工作履历。团队以建设工程领域法律服务为基础,重点为建设工程领域各类企业提供专业优质的法律服务,多次为中国铁建、中国中铁、中国建筑等大中小型工程企业提供诉讼与非诉法律服务。

团队打造出的精品产品线
• 建设工程合同纠纷产品线
• 工程索赔与反索赔产品线
• 企业常年法律顾问产品线
• 工程全过程法律咨询产品线

可能感兴趣

专业团队
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • V
  • W
  • X
  • Y
  • Z
检索
专业解读
更多
  • 北交所观察之二十八丨从超额配售选择权实施情况公告看北交所新规2021-12-02
    2021年11月15日起施行的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》(以下简称“《管理细则》”)第六节以及《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》(以下简称“《实施细则》”),对北交所超额配售选择权的实施作出了详尽规定。本文通过北交所多家发行主体公告的超额配售选择权实施情况法律意见,分析北交所对于超额配售选择权的关注要点,期待能够为北交所上市公司实施超额配售选择事项做一定指引。
  • 道可特研究 | 建设工程合同纠纷中工期顺延的认定分析2021-11-30
    司法实践中,承包人与发包人就工期争议的举证责任分配是不对等的,发包人就工期争议的举证难度明显较小,只需证明开工日期、竣工日期基本即可向承包人主张巨额工期违约金;而承包人在肩负施工任务的同时,就每一次工期滞后都需要用多种证据进行固定,给司法实践造成一定的困扰。本文对建设工程工期顺延的认定相关问题进行思考论证,以期明晰该类案件审理路径和裁判规则。
  • 北交所观察之二十七|北交所《再融资办法(试行)》正式版对比解读2021-11-30
    2021年10月30日晚间,中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发布了北京证券交易所(以下简称“北交所”)基础制度,初步构建了北交所发行融资、持续监管、交易所治理等基础制度体系,并明确了基础制度于2021年11月15日施行。其中,《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《再融资办法》正式稿”)作为上市公司进行再融资需要重点关注的正式规则,其与2021年9月3日证监会发布的《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法(试行)(征求意见稿)》(以下简称“《征求意见稿》“)之间究竟存在怎样的区别,本文将进行详细比较论述。
道可特简介
更多
道可特 | DOCVIT,寓意专业卓越、不懈追求。取“DOCTOR”,作为“博士”的广博、精深、专业和“医生”的理性、负责、救治之意。一如DOCTOR所含之意,在法律服务领域,我们一直追求基于专业的无限卓越。取“VITA”,作为“生命、活力”之意,寓意强有力的道可特及其永不停止的追求。我们老、中、青携伴而行,充满活力,对创新不懈追求,对顺应时代的变革和发展充满敬畏和期待。
品牌活动
更多
  • [08/07]道可特北京办公室升级启用仪式暨道可特成立十八周年庆典
    十八载春夏秋冬,十八年漫漫长路,在道可特成立十八周年之际,北京办公室也完成整层扩租、重新升级,将以全新的面貌与大家见面。万象更新,庆十八春秋,2021年8月7日、8月8日,道可特十八周年系列活动将隆重举办。此次系列活动,我们将邀请道可特天津、上海、济南等八个办公室同仁、律界同仁、合作伙伴代表、社会各行业代表、客户代表、媒体代表出席,共襄盛典。届时,活动将在新浪微博同步视频直播,业内多家媒体将为活动提供支持。
  • [01/23]第五届中国经济发展与法律服务创新高峰论坛暨道可特2021-2025五年发展规划发布仪式
    北京市道可特律师事务所、绿法(国际)联盟联合多家媒体,将于2021年1月23日共同举办第五届中国经济发展与法律服务创新高峰论坛,共议“十四五”规划及后疫情时代下的全球经济趋势及法律服务创新。同时,北京市道可特律师事务所将发布2021-2025五年战略发展规划,以期与社会各界分享法律服务创新成果。
  • [06/06]全球疫情冲击下的金融资本市场发展论坛暨2018&2019中国私募基金行业法律健康蓝皮书线上发布会
    2020年以一种出乎意料的方式开始,当前疫情下中国经济甚至世界经济的走向仍是未知数,在认识“新冠”病毒疫情及其经济冲击并提出政策建议方面,经济学家的观点仍然存在着较大的分歧。政策先行,法律跟进,中国经济发展会走向何方?以私募、保险、银行、信托等为代表的资产管理行业传达了怎样的政策导向?法律在本次经济危机中应发挥什么作用?全球疫情冲击下的金融资本市场发展论坛将围绕后疫情时代金融资本市场发展与法律规制展开深入探讨。
荣誉堂
更多
数年来,道可特业务和品牌不断成熟,先后获得“全国律师协会特别贡献奖” 、“北京市优秀律师事务所”、“朝阳区优秀律师事务所”、ALB2016 亚洲十大精品律所、《商法》杂志2018年度卓越律所大奖等荣誉。